Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос

Контракт №__________


г. Мурманск «___» _________ 2012 г.


______________________________________________________________________________, именуемое в предстоящем ЗАКАЗЧИК, в лице директора __________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в предстоящем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора _________________ ,действующего на основании Устава, с другой стороны, называемые вместе Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос «СТОРОНЫ», заключили реальный Контракт о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ Контракта

1.1. По истине Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить, в согласовании с требованиями и критериями реального Контракта, последующие РАБОТЫ: «________________________________________________________________________________________________________________________________________________»(называемые в тексте реального Контракта – «РАБОТЫ»), а ЗАКАЗЧИК обязуется Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос оплатить надлежаще выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ РАБОТЫ, в согласовании с критериями реального Контракта.

1.2. Определенные технические, экономические и другие требования к результатам РАБОТ определяются утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ Техническим заданием (приложение №1) и Календарным планом (приложение №2), которые Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос являются неотъемлемой частью реального Контракта.

  1. ^ Цена РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Цена РАБОТ по Договору составляет: ________ (Прописью), в том числе/не считая того НДС (18%) –_______________ (Прописью), согласно Календарному плану (приложение №2) и Протоколу соглашения Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос о договорной стоимости.

Цена РАБОТ не включает оплату счетов за проведение гос экспертизы проектной документации и гос экспертизы результатов инженерных изысканий, осуществляемых в согласовании с действующим законодательством РФ на платной базе. Оплата проведения муниципальных Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос экспертиз делается ЗАКАЗЧИКОМ в установленном русским законодательством порядке.


2.2. Цена РАБОТ является фиксированной на весь период выполнения Работ. ЗАКАЗЧИК производит оплату в последующем порядке:

После подписания реального Контракта ЗАКАЗЧИК перечисляет на Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ сумму аванса в размере 30% от цены РАБОТ – ( ) рублей, в том числе НДС (18%) – ( ) рублей в течение 15 банковских дней с момента получения счета, выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Авансовый платеж в предстоящем пропорционально учитывается как Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос часть оплаты за выполненные, предъявленные и принятые ЗАКАЗЧИКОМ работы по каждому шагу согласно календарному плану работ. Без перечисления обозначенной предоплаты и предоставления начальных данных ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не приступать к выполнению работ по данному Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос шагу.

2.3. ЗАКАЗЧИК производит платежи по счетам ИСПОЛНИТЕЛЯ по мере выполнения шагов РАБОТ, согласно Календарному плану, на основании подписания ИСПОЛНИТЕЛЕМ и ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки выполненных РАБОТ (шагов) и получения ЗАКАЗЧИКОМ счетов Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос-фактур от ИСПОЛНИТЕЛЯ, выставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании и в согласовании с подписанными Актами сдачи-приемки выполненных шагов РАБОТ и РАБОТ в целом. Оплата в этом случае делается не позже 10 (10) РАБОЧИХ ДНЕЙ со Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос денька подписания Акта сдачи-приемки выполненных РАБОТ.

2.4. Превышение издержек по сопоставлению со Ценой РАБОТ, допущенное ИСПОЛНИТЕЛЕМ без получения подготовительного на то согласия от ЗАКАЗЧИКА, оформленного (согласия) в письменной форме, в виде документа под Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос заглавием – «СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ Цены ДОГОВОРА», и подписанного ЗАКАЗЧИКОМ, компенсируется ИСПОЛНИТЕЛЕМ за счет собственных средств.

2.5. В случае задержки перечисления ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ денег ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право на соответственный перенос сроков окончания Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос РАБОТ, как по шагу, так и по договору в целом.



^ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. ЗАКАЗЧИК должен:

3.1.1. Оплатить итог надлежаще выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ РАБОТ.

3.1.2. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ Начальные данные в составе и в сроки, обозначенные в Техническом задании (Приложение Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос №1).

В случае задержки ЗАКАЗЧИКОМ представления начальных данных, обозначенных в Техническом задании, сроки окончания выполнения РАБОТ (шагов РАБОТ) пролонгируются на эквивалентный срок.

3.1.3. За собственный счет обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ местным производственным и авиатранспортом при организации Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос и проведении публичных дискуссий в рамках реального Контракта.

3.1.4. Учавствовать в переговорах, встречах и других мероприятиях, проводимых ИСПОЛНИТЕЛЕМ в рамках Публичных дискуссий, в том числе учавствовать в публичных слушаниях

3.1.5. Обеспечить подготовку презентаций по технической части намечаемой Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос деятельности и обеспечить присутствие на публичных слушаниях соответственных профессионалов.

^ 3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ должен выполнить последующие, признаваемые СТОРОНАМИ существенными, условия реального контракта:

3.2.1. Выполнить РАБОТЫ в согласовании с нижеследующими критериями:

3.2.1.1. Утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ Техническим Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос заданием на выполнение работ и Календарным планом;

3.2.1.2. Критериями реального Контракта;

3.2.2. Если в процессе выполнения РАБОТ появляется невозможность получения результатов, неизбежность получения положительного результата либо нецелесообразность предстоящего выполнения РАБОТ, ИСПОЛНИТЕЛЬ должен немедля остановить выполнение РАБОТ и Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос без промедления, но в любом случае не позже 3 (3-х) дней с момента появления обозначенных в реальном пт (п. 3.2.2) событий, поставить в известность о приостановке РАБОТ, с указанием обстоятельств приостановки, ЗАКАЗЧИКА Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос, методом, не допускающем задержку в предоставлении инфы и позволяющим достоверно установить, что информация о приостановке РАБОТ исходит от ИСПОЛНИТЕЛЯ.

В случае обозначенном в реальном пт (п.3.2.2.) ЗАКАЗЧИК, в течение 30 (30) РАБОЧИХ ДНЕЙ Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос с момента получения уведомления о приостановке РАБОТ от ИСПОЛНИТЕЛЯ должен принять решение о предстоящем производстве РАБОТ либо возмещении обоснованных издержек ИСПОЛНИТЕЛЯ, понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ до момента появления событий, свидетельствующих о невозможности получения результатов либо нецелесообразности предстоящего Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос выполнения РАБОТ.

В случае не уведомления (просрочки уведомления) ЗАКАЗЧИКА, об обозначенных в реальном пт (п. 3.2.2) обстоятельствах, ИСПОЛНИТЕЛЬ лишается права на получение от ЗАКАЗЧИКА возмещения понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ издержек, а равно Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос возмещения других убытков.

3.2.3. Делать указания Заказчика, выставленные в письменном виде, в том
числе о внесении конфигураций и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям реального Контракта и действующему законодательству РФ.

В случае, если указания Заказчика Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос выходят за рамки реального Контракта, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к истинному Договору, в каком определяется объем и существо требуемых дополнительных работ, сроки и условия их оплаты и выполнения.


  1. ^ СРОК Деяния Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос Контракта И СРОКИ Выполнения Обязанностей ПО ДОГОВОРУ

4.1. Реальный Контракт вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ и действует до выполнения СТОРОНАМИ обязанностей по истине Договору, а в части выполнения обязательств Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос по устранению недочетов – до момента устранения выявленных недочетов. В случае подписания контракта СТОРОНАМИ позже даты начала выполнения РАБОТ, обозначенной в Календарном плане, условия данного Контракта используются к отношениям СТОРОН, появившимся с даты начала выполнения Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос РАБОТ, обозначенной в Календарном плане.

4.2. Сроки выполнения РАБОТ установлены в Календарном плане (Приложение №2), который является неотъемлемой частью реального Контракта.

В случае просрочки по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ установленного срока выполнения РАБОТ более Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос чем на 30 (30) дней с момента, когда РАБОТЫ должны были быть выполнены ИСПОЛНИТЕЛЕМ, ЗАКАЗЧИК вправе отрешиться от выполнения Контракта и востребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения убытков.

  1. ^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По окончании выполнения РАБОТ ИСПОЛНИТЕЛЬ Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос предоставляет на согласование ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки результатов выполненных РАБОТ в 3 (3-х) экземплярах, с приложением документов, подтверждающих выполнение РАБОТ (результаты выполнения РАБОТ), на картонных носителях.

5.2. Приемка и оценка результатов выполненных РАБОТ осуществляется на Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос основании требований Технического задания (Приложение №1) и других критерий реального Контракта.

5.3. ЗАКАЗЧИК в течение 7 (7) РАБОЧИХ ДНЕЙ, с момента окончания ИСПОЛНИТЕЛЕМ выполнения РАБОТ и получения ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки результатов выполненных РАБОТ Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос, должен подписать Акт сдачи-приемки результатов выполненных РАБОТ либо навести ИСПОЛНИТЕЛЮ целевый отказ в приемке результатов РАБОТ. В случае не направления целевого отказа в приемке результатов РАБОТ в обозначенный срок РАБОТА считается принятой ЗАКАЗЧИКОМ Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос.

5.4. В случае целевого отказа ЗАКАЗЧИКА от приёмки результатов выполненных РАБОТ, ЗАКАЗЧИК направляет в адресок ИСПОЛНИТЕЛЯ требование об устранении выявленных недочетов с списком нужных доработок и сроков их выполнения, согласованных с Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос ИСПОЛНИТЕЛЕМ, которое (требование) является неотклонимым для ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Основаниями для составления целевого отказа от приемки работ является некомплектность документации либо несоответствие документации требованиям действующего законодательства и нормативных актов РФ, Техническому заданию, положениям реального Контракта Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос.

5.5. Доработки по целевому требованию ЗАКАЗЧИКА, в т.ч. требования по устранению очевидных недочетов, выполняются за счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Повторное предъявление и повторная приёмка результатов РАБОТ после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для начальной Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос сдачи-приёмки результатов РАБОТ по Договору.

5.6. Если при приемке результатов РАБОТ будет выявлена необходимость их доработки в дополнение к Техническому заданию (Приложение №1), то эта доработка делается по дополнительному соглашению, заключаемому Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос меж СТОРОНАМИ на критериях, схожих условиям реального Контракта. Возможность выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ дополнительных РАБОТ подразумевается, если ИСПОЛНИТЕЛЕМ не подтверждено другое. Повторное предъявление и повторная приемка результатов по дополнительному соглашению осуществляется в порядке, установленном Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос для начальной сдачи-приемки результатов РАБОТ.

5.7. В случае прекращения выполнения работ по инициативе ЗАКАЗЧИКА (по причинам не зависящим от ИСПОЛНИТЕЛЯ) до сдачи ему результата работ Исполнителем, Заказчик должен компенсировать ИСПОЛНИТЕЛЮ издержки, практически Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос понесенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ на дату получения извещения Заказчика о прекращении работ, подтвержденные надлежащими документами.

5.8. В случае задержки экспертизы либо согласования приготовленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ проекта надлежащими муниципальными органами контроля и надзора, происшедший не по вине Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос ИСПОЛНИТЕЛЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ должен уведомить ЗАКАЗЧИКА и найти вместе с ним новый срок приемки выполненных РАБОТ методом заключения ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ.


  1. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. СТОРОНЫ обязуются не разглашать и не использовать другим методом, информацию, являющуюся секретной информацией СТОРОН Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос.

6.2. Реальным ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется не распространять и не использовать другим образом информацию, относящуюся к: (1) ходу выполнения, приобретенным результатам выполненных РАБОТ и иную информацию прямо либо косвенно связанную с исполнением реального Контракта СТОРОНАМИ, а Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос равно (2) информацию, обозначенную ЗАКАЗЧИКОМ как секретная информация либо как коммерческая (служебная) потаенна, без подготовительного согласия, приобретенного от ЗАКАЗЧИКА, оформленного в письменной форме и подписанного ЗАКАЗЧИКОМ.

6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право передавать свои права Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос и обязанности по истине Договору третьим лицам только при условии получения подготовительного согласия от ЗАКАЗЧИКА, оформленного (согласия) в письменной форме, в виде документа под заглавием: «РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ (Обязательств)», подписанного ЗАКАЗЧИКОМ Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос.

  1. ^ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За нарушение принятых по истине договору обязанностей, СТОРОНЫ несут ответственность в согласовании с действующим законодательством Русской Федерации.

7.2. В случае допущения ИСПОЛНИТЕЛЕМ просрочки в выполнении РАБОТ по Договору, а равно допущения просрочки в Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос выполнении обязанностей по устранению недочетов, ИСПОЛНИТЕЛЬ выплачивает ЗАКАЗЧИКУ на основании его (ЗАКАЗЧИКА) требования, пеню в размере: 0,1 (Ноль целых одна десятая) % (Процента) от цены просроченных в выполнении РАБОТ, за каждый денек просрочки Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос. Общий размер пени не может превосходить 10 (10) % (Процентов) от суммы просроченных в выполнении работ. Требование об уплате пени должно быть совсем в письменной форме и подписано ЗАКАЗЧИКОМ. В случае отсутствия надлежаще оформленного требования - пеня Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос не начисляется и не уплачивается.

7.3. В случае допущения ЗАКАЗЧИКОМ просрочки в оплате надлежаще выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ и принятых ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ (и при условии соблюдения других критерий порядка оплаты РАБОТ, предусмотренных реальным контрактом Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос) ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ на основании его (ИСПОЛНИТЕЛЯ) требования, пеню в размере: 0,1 % от просроченного платежа за каждый денек просрочки. Общий размер пени не может превосходить 10 (10) % (Процентов) от суммы задолженности. Требование об уплате пени должно быть Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос совершено в письменной форме и подписано ИСПОЛНИТЕЛЕМ. В случае отсутствия надлежаще оформленного требования – пеня не начисляется и не уплачивается.

7.4. Возмещение убытков и уплата неустойки, в случае невыполнения РАБОТ, не высвобождает Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос ИСПОЛНИТЕЛЯ от выполнения обязанностей по выполнению РАБОТ.

7.5. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за полноту, достоверность и качество предоставляемых начальных данных. Если ЗАКАЗЧИК в течение 10 (10) и поболее календарных дней задерживает передачу начальных данных соответствующего свойства Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос по сопоставлению со сроками, обозначенными в Техническом задании, ИСПОЛНИТЕЛЬ письменно извещает ЗАКАЗЧИКА о приостановке выполнения РАБОТ по Договору до получения начальных данных, обозначенных в Техническом задании, в полном объеме. Сроки окончания выполнения Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос работ при всем этом сдвигаются на эквивалентный срок.


  1. ^ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что качество выполненных РАБОТ, как в целом, так и в части, соответствует Техническому заданию, другим условиям реального Контракта, указаниям ЗАКАЗЧИКА, начальным данным Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос, также другим требованиям обычно предъявляемых к работам подобного типа.

  1. ^ ФОРС-МАЖОРНЫЕ Происшествия

9.1. СТОРОНЫ не несут ответственности за неисполнение собственных обязанностей, в случае возник­новения событий неодолимой силы, а конкретно аварий, пожара Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос, ледовых критерий либо других стихийных бедствий, войны, военных действий хоть какого нрава, блокады, террористических актов либо других событий, не поддающихся контролю СТОРОН, в том числе, изменение политической ситуации, реорганизация муниципальных органов исполнительной власти, издание Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос актов муниципальных органов, делающих неосуществимым выполнение Контракта вполне либо отчасти, и других причин, конкретно повлиявших на выполнение обязанностей. В таком случае время, предусмотренное для выполнения договорных обя­зательств, будет продлено на Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос срок, равный сроку деяния событий неодолимой си­лы.

9.2. СТОРОНА, которая не может выполнить обязательства по договору, должна в течение 3 (3-х) дней с момента появления обозначенных событий сказать другой СТОРОНЕ о Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос начале, сроке деяния и прекращении событий, препятствующих выполнению критерий реального контракта, с приложением справки Торгово-промышленной палаты либо другого компетентного органа, действующего в месте пришествия событий неодолимой силы.

9.3. Не извещение либо несвоевременное Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос извещение о действии событий неодолимой силы лишает СТОРОНУ права ссылаться на вышеуказанные происшествия, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязанностей по истине договору.

9.4. Если происшествия неодолимой силы действуют более 3 (3-х Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос) месяцев попорядку, то любая из СТОРОН вправе расторгнуть реальный контракт, в данном случае СТОРОНЫ не должны возмещать убытки вызванные расторжением контракта.

  1. ^ ПОРЯДОК Конфигурации И РАСТОРЖЕНИЯ Контракта

10.1. Условия реального контракта могут быть изменены СТОРОНАМИ по обоюдному Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос согласию.

10.2. Конфигурации и дополнения вносятся в контракт дополнительными соглашениями СТОРОН, которые являются его неотъемлемой частью и подлежит оформлению в письменном виде.

10.3. Контракт может быть расторгнут досрочно по согласованию СТОРОН либо по просьбе одной Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос из СТОРОН, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.4. В случае преждевременного расторжения контракта СТОРОНЫ должны рассчитаться по своим обязанностям, появившимся до момента расторжения контракта и составить соответственный акт сверки обоюдных расчетов Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос СТОРОН.

10.5. В случае необходимости проведения дополнительных работ, которые выходят за рамки реального Контракта, СТОРОНЫ подписывают дополнительное соглашение к истинному Договору, в каком определяются виды, объем требуемых дополнительных работ, сроки их выполнения Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос и условия оплаты.


  1. ^ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут появиться при выполнении реального Контракта, будут решаться СТОРОНАМИ дружеским методом, средством организации встреч меж полномочными представителями СТОРОН либо обмена письменной корреспонденцией Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос.

СТОРОНА, получившая письмо от другой СТОРОНЫ, должна в течение 7 (7) РАБОЧИХ ДНЕЙ ответить по существу приобретенного письма.

11.2. При появлении споров, требований и (либо) претензий по вопросам, предусмотренным реальным Контрактом либо в связи с ним Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос, СТОРОНЫ обязуются сделать все вероятные и разумные меры для урегулирования их методом переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является неотклонимым для СТОРОН. В случае не заслуги согласия меж СТОРОНАМИ дружеским методом Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос, все споры и разногласия, так либо по другому возникающие из реального Контракта, передаются на разрешение в Арбитражный трибунал г. Москвы.

  1. ^ Другие УСЛОВИЯ

12.1. Стороны должны докладывать друг дружке об изменении собственных юридических адресов, номеров Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос телефонов и телефаксов в течение 5-ти календарных дней с даты их конфигурации.

12.2. Право принадлежности на результаты выполненных РАБОТ перебегает к ЗАКАЗЧИКУ с момента полной оплаты ЗАКАЗЧИКОМ выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ РАБОТ по Договору. ЗАКАЗЧИК вправе Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос использовать результаты РАБОТ по собственному усмотрению без какого-нибудь согласования с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в том числе в целях своей научной, предпринимательской и другой деятельности.

ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что результаты выполненных РАБОТ не обременены Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос никакими правами ИСПОЛНИТЕЛЯ и (либо) правами третьих лиц.

12.3. Цена реального Контракта действует только для реального Контракта и не может применяться для определения цены других Договоров.

12.4. ЗАКАЗЧИК не возражает против Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос использования ИСПОЛНИТЕЛЕМ ссылок на факт заключения реального Контракта, в том числе методом указания фирменного наименования и размещения товарного знака ЗАКАЗЧИКА в собственных материалах, только при условии соблюдения интересов ЗАКАЗЧИКА и без разглашения Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос сведений, составляющих служебную (коммерческую) тайну последнего. Либо ЗАКАЗЧИК разрешает ИСПОЛНИТЕЛЮ использовать наименование организации ЗАКАЗАЧИКА для размещения в перечне клиентов ИСПОЛНИТЕЛЯ.

12.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ не возражает против использования ЗАКАЗЧИКОМ ссылок на факт заключения реального Контракта, в Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос том числе методом указания фирменного наименования и размещения товарного знака ИСПОЛНИТЕЛЯ в собственных материалах, только при условии соблюдения интересов ИСПОЛНИТЕЛЯ и без разглашения сведений, составляющих служебную (коммерческую) тайну последнего.

12.6. Все подготовительные (до Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос подписания реального Контракта СТОРОНАМИ) договоренности меж СТОРОНАМИ, совершенные как в устной, так и в письменной форме, так либо по другому касающиеся критерий реального Контракта, утрачивают силу с момента подписания СТОРОНАМИ реального Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос Контракта.

12.7. В случае обнаружения недочетов в результатах выполненных РАБОТ (части РАБОТ) ЗАКАЗЧИК вправе убрать выявленные недочеты своими силами либо силами завлеченных лиц. В данном случае ИСПОЛНИТЕЛЬ должен компенсировать понесенные ЗАКАЗЧИКОМ, в связи Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос с устранением недочетов, убытки в течение 7 (7) дней с момента предъявления соответственного требования в письменной форме ЗАКАЗЧИКОМ. Если в обозначенный срок ответ на претензию не получен, претензия считается признанной, и «Заказчик» вправе удержать сумму штрафных санкций Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос при оплате подписанного акта выполненных работ.


12.8. Извещения, предусмотренные реальным Контрактом, составляются СТОРОНАМИ в случайной письменной форме, и подлежат направлению в адресок другой Стороны методом личного вручения полномочному представителю Стороны; средством почты Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос, в том числе экспресс почты; факсимильной связи с неотклонимым представлением (по почте либо с нарочным) оригиналов этих извещений в течение 20 календарных дней с даты их отправки по факсу.

12.9. Реальный Контракт Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос составлен в 2-ух схожих экземплярах, владеющих равнозначной юридической силой, по одному для каждой из СТОРОН.

12.10. К истинному Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение№1 –

- Приложение №2 –


^ 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН



ЗАКАЗЧИК:



ИСПОЛНИТЕЛЬ:





ЗАКАЗЧИК Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос


_____________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ


______________________



Приложение № 1

к проекту контракта № _______

от «__» _________2012 г.


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Проведение оценки фонового состояния среды лицензионного участка Северо-Тасийский (ЯНАО, Ямальский район), береговая часть

^ 1. ОБОСНОВАНИЕ ПОСТАНОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. Требования лицензионного соглашения по охране Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос среды.

2. Положения действующего законодательства Рф в сфере экологии и неопасного природопользования:

3. Нормативные документы



^ 2. Объекты исследовательских работ

Северо-Тасийский ЛУ

В границах суши площадь – 1201,8 км2.

Географические координаты угловых точек участка недр

Наименование Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос участка недр, положение (район)

Общая площадь, кв.км. (S)
Географические координаты последних точек участка недр

Площадь

с.ш.

в.д.

N
точ.

град

мин.

сек.

град

мин.

сек.

Северо-Тасийский
Ямальский район

1201.8

1

72

36

49

72

08

27

от т. 1 до т. 2 по границе заказника

2

72

29

07

72

49

03

от т. 2 до Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос т. 3 по береговой полосы

3

72

06

54

72

42

20

4

72

06

54

72

40

03

5

72

06

54

71

54

24

6

72

06

58

71

50

03

7

72

18

38

71

50

03

8

72

18

38

72

11

00


Хозяйственная деятельность на местности месторождения на сегодня не ведется.


^ 3. Главные ЦЕЛИ И Задачки

Оценка фонового состояния среды на лицензионном участке проводится с целью получения достоверной и оперативной инфы Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос, отражающей современное состояние экосистемы, также ее устойчивость к техногенным воздействиям и способность к восстановлению под воздействием природных и антропогенных причин до начала хозяйственной деятельности.

Главные задачки работ:


^ 4. Предварительные РАБОТЫ

В рамках предварительных работ проходит сбор и анализ фондовых и размещенных материалов, материалов Заказчика, предполевое дешифрирование, составление рабочей программки (графика) производства работ в 2012 г. Не считая того, производятся подготовительно-организационные мероприятия к проведению Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос полевых работ, обеспечение логистики и др.


^ 5. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

В рамках проведения экологических работ 2012 г. предусмотрен 1 полевой шаг – в бесснежный период года (лето).

В процессе полевых работ предусматривается аэровизуальное обследование и аэрофотографирование, наземные Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос наблюдения на главных участках, отбор проб, направленные на определенную тематику исследования.

^ Фоновую оценку подразумевается производить в пт, расположенных на местности разных природных комплексов для контроля за состоянием природной среды вне Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос зон потенциального техногенного воздействия. В этих пт намечено всеохватывающее опробование почвенного покрова, поверхностных вод и донных отложений.

Для выполнения полевых работ предусматривается вертолётная логистика (за счет Подрядчика).

Объемы работ представлены ниже в Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос таблице. Мониторинг проводится на всеохватывающих участках (пт).

Детальные объемы работ (пробоотбор, маршрутные работы и др.) предоставляются в Программке фоновой оценки.


^ 6. ЛАБОРАТОРНЫЕ И КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Аналитические и камеральные работы включают выполнение химико-аналитических лабораторных Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос исследовательских работ в спец аккредитованной лаборатории в согласовании с утвержденными методическими документами, интерпретацию аналитической инфы, обработку и анализ материалов экологических исследовательских работ, подготовку итогового отчета по оценке фонового состояния ЛУ 2012 г.

Пробы земли анализируются Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос на последующие характеристики: нефтепродукты, хлориды, железо общее, ртуть, марганец, свинец, цинк, никель, хром, медь, ванадий, барий, стронций.

Пробы поверхностных вод анализируются на: общие характеристики свойства вод – БПК5 и/либо ХПК, взвешенные вещества, также Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос рН, минерализация, общая твердость и прозрачность, Макрокомпоненты – хлориды, сульфаты, аммоний, нитраты, нитриты, фосфаты и железо общее, представляющие основной ионный состав, Микрокомпоненты – ртуть, марганец, свинец, никель, кадмий, медь, барий, стронций Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос. Органические соединения – нефтепродукты.

Пробы донных отложений анализируются на последующие характеристики: нефтепродукты, хлориды, железо общее, ртуть, марганец, свинец, цинк, никель, хром, медь, ванадий, барий, стронций, кадмий.


^ Формы отчетных материалов

Первичные отчетные материалы составляются по окончании полевых работ Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос и включают:

- акты отбора проб;

- фотоматериалы.

Результаты лабораторных исследовательских работ оформляются в виде протоколов количественного хим анализа (КХА) по установленной для выполняющей аналитические исследования лаборатории форме.

По выполнению запланированных Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос работ предоставляются последующие материалы:

К отчету прилагаются: копии протоколов КХА, фотоматериалы. Материалы предоставляются на картонном и электрическом носителях.

Отчет передается в картонном (2 экз.) и электрическом (1 экз.) вариантах.

Электрическая версия отчётов готовится:


Также на отчетном шаге разрабатывается многообещающая «Программа экологического мониторинга на период геологоразведочных работ» с учетом последующих планов развития предприятия (передаются в составе Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос начальных данных). Программка должна быть согласована в установленном порядке.

В программке отражаются технологические решения по созданию системы экологического мониторинга:

В том числе:



Приложение № 2

к проекту контракта № _______

от «__» _________2012 г.
^ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
Проведение оценки фонового состояния среды лицензионного участка Северо-Тасийский (ЯНАО, Ямальский район), береговая часть


^ Этапы работ

Сроки выполнения работ

Наименование Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос видов работ

Выходные

документы

Цена работ,

Руб.

I шаг

С даты заключения -30.07.12

Подготовка к полевым работам: приобретение реактивов, эталонирование измерительной аппаратуры, подготовка техники.

Карты точек отбора проб и пт мониторинга

900 000

31.07.12-

30.09.12

Полевые работы с режимными Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос наблюдениями в пт экологического мониторинга, с отбором проб почв, поверхностных вод и донных отложений. Подготовка проб к лабораторным исследованиям. Проведение полевых лабораторных испытаний.

Карта фактического материала;

полевые дневники;

описи проб


30.10.12

Короткие результаты проведенных полевых Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос работ

Отчет

II шаг

01.10.12

15.12.12

Лабораторные исследования проб из компонент ПС в стационарных сертифицированных лабораториях.

Формирование электрической аналитической базы данных; анализ, статистическая обработка результатов лабораторных работ и сравнительный анализ с данными прошлых периодов наблюдений.

Создание карт Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос геохимической ситуации по разным компонентам природной среды.

Составление отчета по выполненным работам.

Протоколы лабораторных исследовательских работ Электрическая база данных аналитических исследовательских работ.

Карты геохимической ситуации по разным компонентам природной среды.

Отчет Именуемое в дальнейшем заказчик, в лице директора, действующего на ос. Презентация

650 000




Презентация – доклад в программке Microsoft Office PowerPoint

ВСЕГО:

1 550 000

НДС




^ ИТОГО с НДС






ОТ ЗАКАЗЧИКА



ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ







__________________________________________________________








______________ ________________













стр. из


image-j-programmnij-paket-dlya-analiza-izobrazhenij.html
imagine-that-these-are-photos-from-your-photo-album.html
imami-mechetej-na-pyatnichnih-propovedyah-budut-nazivat-imena-dolzhnikov-alimentov.html